Форма договора на шеф монтажные работы образец. Договор шеф монтажа


Образец договора на шеф монтаж кондиционирования

Шеф монтаж

Договор № ____ от ___.___.201__г.

на шеф – монтажные работы

 

г. Москва

 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________, действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.     По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу _________________________________________________________________________________шеф-монтажные работы:

·   Перечень Оборудования

·   Перечень Оборудования

 

а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.

 

2.    СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1.     Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________________ руб., в том числе НДС 18% -  _______________ руб. Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А.

2.2.     В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

2.3.     Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

2.4.     Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.

2.5         Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.6         Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры.

2.7      Подрядчик обязуется:

2.7.1.  Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.

2.7.2   Своевременно сдать Заказчику надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.7.3.  Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В.

2.7.4.  По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны "Акт выполнения шеф-монтажных работ" для оформления и подписания их стороной Заказчика.

2.8      Заказчик обязуется:

2.8.1.  Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.

2.8.2.  Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.

2.10    Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение _____ дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение ___ дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.

2.11    Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора.

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1      Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.

3.2.     В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок.

3.3      Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке.

3.4.     При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

             4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до ___.___.201__г.

             В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами "Протокола разногласий", который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору.

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        5.1      Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным.

        5.2.     При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

        5.3      Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 

Приложение "А"

к Договору № ____ от ___.___.201__г.

 

 

Калькуляция производимых работ

 

п/п

Трудозатраты, чел. час

Стоимость нормо-часа, руб./чел. час

Стоимость производимых работ, без НДС, руб.

1

 

 

 

НДС:

 

ИТОГО:

 

 

      Итого трудозатраты составляют ____ человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет _____________ (___________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% _______________ (_______________________________) руб. ____ коп.

 

 

Заказчик:

 

Подрядчик:

 

 

 

 

Приложение "Б"

к Договору № ____ от ___.___.201__г.

 

 

Перечень шеф-монтажных работ

 

п/п

Наименование работ

Кол-во, чел.* час

 

 

 

ИТОГО:

 

 Заказчик:

Подрядчик:

 

 

 

 

         

 

 

Приложение "В"

к Договору № ____ от ___.___.201__г.

 

 

Перечень документов передаваемых Заказчику Подрядчиком:

1.   Журнал проведения работ - является официальным документом, подписываемыйуполномоченными лицами каждой Стороны. Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем ихпроведения на Объекте Заказчика.

2.      Акт выполнения Шеф-монтажных работ - документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.

 

 

Заказчик:

 

Подрядчик:

ap-serv.ru

Договор шеф монтажа | law-uradres.ru

Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком. 7. ГАРАНТИИ 7.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре. 7.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. 7.3.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Взаиморасчет при досрочном прекращении действия Договора осуществляется Сторонами в течение банковских дней с даты уведомления о прекращении Договора. 11.2. Сторона, расторгнувшая настоящий Договор в одностороннем порядке в связи с нарушением другой Стороной своих обязательств, вправе потребовать от другой Стороны возмещения разумных и доказанных расходов, связанных с таким расторжением. 12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 12.1. Ко всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будет применяться законодательство Российской Федерации. 13. АРБИТРАЖ 13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Важноimportant

По истечении этого срока Стороны имеют право договориться о дальнейших действиях. 9.4. В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме. 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 10.1. Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны.

11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 11.1. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно: 11.1.1. По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон.

Образец договора на шеф монтаж

Шеф монтаж Договор № от . .201 г. на шеф – монтажные работы г. Москва , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу шеф-монтажные работы: · Перечень Оборудования · Перечень Оборудования а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 2.1. Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет руб., в том числе НДС 18% — руб.

Договор на шеф-монтаж

Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента подписания Акта функциональных недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя и Заказчик незамедлительно производит приемочные испытания. 6.5. В том случае, если Исполнитель не получает письменное обоснование Заказчика о неприемке Услуг из-за значительных функциональных недостатков предоставленных Услуг, то приемка считается состоявшейся через календарных дней после того, как Исполнитель передал Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки, и Исполнитель вправе считать, что результат Услуг прошел процедуру приемки, и что обязательства Исполнителя по настоящему Договору выполнены полностью и надлежащим образом. Исполнитель в указанном случае составляет односторонний Акт сдачи-приемки Услуг, который будет иметь такую же юридическую силу, как и Акт сдачи-приемки Услуг, подписанный Заказчиком. 6.6.

Образец договора шеф монтажа 120307

В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору. 5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным. 5.2.

Образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней. 3.2. Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика. 3.3. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в течение календарных дней с даты начала работ. Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ. 4.2.

Договор шеф монтажа

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора. 8.2. При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

Договор шеф-монтажа оборудования

Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг. 6.4. Если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки из-за значительных функциональных недостатков, возникших по вине Исполнителя, он в течение календарных дней направляет Исполнителю письменное обоснование отказа. Затем составляется Акт функциональных недостатков. Конкретный срок устранения недостатков будет зависеть от сложности недостатков и будет согласован одновременно с Актом функциональных недостатков.

Договор шеф-монтажа образец

Вниманиеattention

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя. 6.2. После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме.

6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика. Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Договор на оказание услуг шеф монтажа

Заказчик для выполнения работ обязуется обеспечить персоналу Исполнителя беспрепятственный доступ на объект. 3. Исполнитель обязуется выполнить предусмотренные договором работы в срок до « » 20_г. При невозможности закончить работы по независящим от Исполнителя причинам, последний обязуется заблаговременно письменно уведомить об этом Заказчика.

4. Стоимость работ, предусмотренных данным договором, составляет рублей. Указанную сумму Заказчик перечисляет Исполнителю на таких условиях: . За нарушение сроков расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере . 5. Окончание всех работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ. Стороны его подписывают по следующей процедуре: . 6. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления Заказчиком недостатков, Исполнитель обязуется их устранить за свой счет в течение дней.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика. 1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

2.2.

Общая цена настоящего Договора составляет рублей. 2.3. Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

law-uradres.ru

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от стоимости работ ненадлежащего качества, возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы для обеспечения их надлежащего качества. 8.10. В случае, если к моменту прибытия специалистов Исполнителя Заказчик не успеет подготовить бетонное основание станка или оно не будет соответствовать требованиям и признано негодным для монтажа, а также если будут обнаружены иные факторы, препятствующие началу работ по шеф-монтажу, а именно: отсутствие электричества, препятствие доступа к станку и т.п., Заказчик несет расходы по оплате питания и проживания специалистов, а также компенсирует расходы по проезду специалистов и убытки компании – Исполнителя, как прямые, так и косвенные, возникшие в связи с вынужденным простоем специалистов.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А. 2.2. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику. 2.3. Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам. 2.4. Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.

400 bad request

Ж≤[email protected]╞С■ч-ИН╠╤Р─▐╝{▓┘╨▄░╒⌡П⌡9&*бozF╛,Пйt■Pш╪├@╖’┴b▓Jх≥а2≥Ёiз .Н⌡Az╓┤╣Q╗F#÷Е╓Ю∙-лСуёMjЩm╜яЮ;n2╦»в0╨<Лcд.╪Ес(4E╫д╥╥ЦёжН░_WП ъr1НI╖<ы’.a÷WBяEspяQ(9╔%a├H8}BjЫ*╚<Я©tiOe[#rшё╡╝Г·⌡I╨Е| VЧqщ┴С!jПд∙сw5y)dHw0+UP_О=|Д_?1идшV╒Д╠щiJmхXeR~╬wЯ8А[9ЛРANн,·╦}+╦}Y:ц╒∙LЭЭХSVM4┘лc)у1∙Х3Nэo6SZн┐Z Pс┬ДX├Pсo²8}&≤5в²’ЁкV©IГ]V \╝Рh║sВ╦#w;ЗщnOw▓М╢и╔NкDi+╫3√q(JуЛ»2КК╟╞Щ<².Л!P46╩эV█╫⌠ДВ°gCZЦ^У:Ю?Хr╜L╩БT²°*ж≥ stream H┴°W╧╝Ц6МъW╗°ц}U╘R╩Rх▀┼╘ГВsи{╧┬■e©ю╟┤рЦщо9wf°s?]О__╦ь·П╧еОe6Lд⌠mАПУ|юg[fм|<Т\Р;|кЬBС:°.Ъ\ЪЗЗЦz╣⌠≤╝ш5ЯИЗГ▐V~L©]Ъ█о gZZ┴оГБ ≤╦┐ам%ШЬщ’≤A|~║p%╤е√ыЁ░N╕1фыБ╞·<]┼)кщ7БеЛ=Е+┐Л╘≤#╩0G9щD31Я]с≥у┌=O÷ДV╢*({[═xW,P2╔R\╩l*╕┐П█ш2Ы╫╥b o╫╦╓fьщтдЪ╝»╤╓фе╤▒T┴■─ ∙~?(├0тB;ё?╚ё░Jlxq⌠{AРЭПyпд ┘ХЖГM’х&лыбV├p}<У²и╛ w╒к]2С)╘Но└Cи-CB╛Z·≤°┘87|б[email protected]≥I8г╛┤Y╧ЧвлSЙs^ u┐Л■Z&╗√╥\ИB#Z╜O╠ёKE²ЁдЗ ░$%e;ЮyХSmбгЩЪ}╬5\·▌kГ©)╔╪Гб≥²#Jаs≈╕Ь ,ev░ j║√Yё■\/╗!BЙЛ5ВсPЁ █┤╤;|▄Ж╚z┌АJП╡Ю╟ьРя╕i╥&AИ·Д4сqL═d■Щ<&Q8у░8у╦p6Ms)АwТn╤ь≥_MдHKцG;е·~3з·OЪ.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя. 6.2. После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме. 6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика. Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Образец договора на шеф монтаж

Инфоinfo

Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. 7.3. Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика. 2.8 Заказчик обязуется: 2.8.1. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.2.8.2.

Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.Кроме всего прочего Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % стоимости работ по шеф-монтажу в случае нарушений, указанных в настоящем пункте Договора. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств. 9.2. Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др.9.3. Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора.

Договор шеф монтажа

Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг. 6.4. Если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки из-за значительных функциональных недостатков, возникших по вине Исполнителя, он в течение календарных дней направляет Исполнителю письменное обоснование отказа.

Затем составляется Акт функциональных недостатков. Конкретный срок устранения недостатков будет зависеть от сложности недостатков и будет согласован одновременно с Актом функциональных недостатков.

Вниманиеattention

В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. 3.3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке. 3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до .

.201 г.

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 7. ПОДПИСИ СТОРОН: Приложение «А» к Договору № от . .201 г. Калькуляция производимых работ № п/п Трудозатраты, чел. час Стоимость нормо-часа, руб./чел. час Стоимость производимых работ, без НДС, руб. 1 НДС: ИТОГО: Итого трудозатраты составляют человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет ( ) руб. коп., в том числе НДС 18% ( ) руб. коп. Заказчик: Подрядчик: Приложение «Б» к Договору № от . .201 г.Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско-наладке Оборудования согласно Приложению №1. 1.2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги.

Важноimportant

Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре. 1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. 1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

1.5.
  • Договор безвозмездного пользования
  • Предварительный договор купли-продажи
  • Договор мены
  • Договор лизинга
  • Договор поручительства
  • Протокол разногласий к проекту контракта по электронному аукциону
  • Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
  • Извещение о межевании земельного участка
  • Задание на межевание земельного участка
  • Договор задатка
  • Договор ренты
  • Брачный контракт
  • Договор обслуживания
  • Договор комиссии
  • Договор товарищества
  • Договор пожертвования
  • Договор на выполнение работ по межеванию земельного участка
  • Договор авторского заказа
  • Трудовой договор с сотрудником акционерного общества
  • Другое

Мне нужно Подробноеописание Стоимостьдокумента По договоренности с юристомЯ планирую заплатитьруб.

Category: Новости

advokat-na-donu.ru

Договор на шеф монтажные работы

К концу пусконаладочных работ вентоборудования «хотелки» всех технических служб, которые обязаны принять оборудование в эксплуатацию, обязательно будут расти. Ссылаясь на фразы типа «по стандарту нашего предприятия» Вы обязаны нам сделать «вот так и вот так», начинают требовать вещи которые не прописаны в договорных отношениях или там написано «скользко» и появляется лазейка трактовать разные фразы с противоположным смысловым содержанием. При этом их много а Вы один, у них сроки и Вы должны, плюс целый этаж юристов, готовых по первому свистку кураторов управления капитального строительства доказать Вашему юридическому консультанту что Вы не правы с вытекающими последствиями. Отсюда первый принцип подготовки договора — постараться избежать ссылок на стандарты предприятия Заказчика или ГОСТ или другие виды государственных документов.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора. 8.2. При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

Образец договора на шеф монтаж

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

1.6.

Важноimportant

Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2.

ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Вниманиеattention

Общая цена настоящего Договора составляет рублей. 2.3.

Инфоinfo

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги.

Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора. 3.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору. 5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов.

Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным.

5.2.

Образец договора шеф монтажа 120307

Aк╓Ф`Fж r{▀фRа СAu0n УН■,нб аXJ=Ё?$5╝ВБUцj?J%_╓м░ы^ев║─{н╝MБ)┴q6;9VБ╙7Ъp╬»Kиы оNsч!Й╡eн~²1k·2gлСш]=J|Й┼Вв└┘╩√╠f+S[+[[═}[email protected]║СЙ╬»WcmЫрf°ЪЙI]JQ АhьеC▒Sx╗Бd█!°°VЕД╞*Lэ!=▀вЬ]╒╬П┌СЩFвЁЖ!^gг@²│Xdv╕Ф5©╝╥?[o!|╡жчl╜╠╡ыНU┌J?^ыюийbMg4ЪQм╕_UЯ╢З│Мu4Ph &,X-Dq╜ Dч@R╔бa╜ \Z√Eрл░U┘A7З сD┌s`%`kDl8fw┘⌠jн╗fч}L4VОмЯ╬D┤кDnP■АфФhюжц╘@ ├\╢╠#`дO▌vЖСPа;;qLр╔\╚й М▓в,2ы°mрМ y_!Rs║п┘оH┬Ш└#ЬщY▄фЩ84©В╣▀п0Су<9²q╦┤к|≈С│x\д┼┐╔Н▄Ё┼:├CI╨гЫШЧЫ?╬╡Й╡╫еЫfЯd╤s+YYУж⌠сO4DnZу N╩zёTK╩▒ё\1≤z√ ⌠з≥╒P й<,я╚dB5ь=виЯЧхЮ╫ п╩ФФС/╙╧▌эу╬D\ПиБ тВГ┘7tO╟Y’:m~tЖ┼∙Ёвъtд≤Aw 5ь≥5f~aOfШ⌠ШmДj╬м&oАFi5╫ ▌╒ШX ⌡%√┴▐J^i╤Т▌╪DИ╘э╓╛З╞7оеЪш╣’╥УЪzS╔ЪОш┘ЪOшSЙо©э╢хСvыЪnЪ┐╤╥kс╩КИioGОSч▐╫Ш╕Ь▌Ы▌7╚ЭШОВijФ╔Ф[╕cщ░ЬvЧиmJ═1≤╛ I║GBМАбП╒┬y5з?╨5╨766ЖNЭжЬЦЯ╞s9ёs▌Ф├sкК░ВXч▌│©Оp┤=Ы]СОоw jЖЭТъ╣Ш?as©лFтw│┬ЪU{rR(╫T0иBйOсК║э⌡ч ╔⌠&Dр░╠,~MйePФ╓B┌?}J╝ AЬ╚╪З■▒ТвPFЫ≥XЗs(ЦИ5PФ╓О│2≈_÷≈я:■^e4╫й°Т|юц║ТPФ╓╒p<й╗─╙QNz═еPz2■9p}°в’╞x┘╗C■║ТуPFсePфАЁrЮй╜PvHъY╞оЩоР╝,╙jmО=3▄8═┌╪═╦м.

Договор на шеф-монтаж

Должны быть прописаны формы актов готовности оборудования к ШМР и ПНР и ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! однозначно прописать, что работы сдаются Вам по акту, эти акты ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! монтажники подписывают у кураторов УКС и представителей управления энергетики Заказчика и сдают Вам. ВАЖНО! Ваша подпись должна быть последней, пусть монтажники, а не Вы долго и нудно объясняют энергетикам правильность подключения, иначе потом Вы будете бегать за энергетиками. Один экземпляр акта Вы забираете себе в исполнительную документацию ИД и желательно отсканировать в цвете о отправить в свой электронный системный архив. А когда энергетики начнут права качать, а они обязательно начнут: достали акт из кармана — Ваша подпись? — и сразу ни какого шума… Тихо. Теперь почему это важно. Идет стройка, у всех сроки, на совещаниях монтажники отрапортовали мы все сделали. Вам говорят делайте ШМР и ПНР.

zakonbiz.ru

Договор на шефмонтаж шеф наладку и обучение

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. 5.3. Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ. 5.4. Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ. 5.5. В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании. В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Вниманиеattention

Перечень шеф-монтажных работ № п/п Наименование работ Кол-во, чел.* час ИТОГО: Заказчик: Подрядчик: Приложение «В» к Договору № от . .201 г. Перечень документов передаваемых Заказчику Подрядчиком: 1.

Инфоinfo

Журнал проведения работ — является официальным документом, подписываемыйуполномоченными лицами каждой Стороны. Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем ихпроведения на Объекте Заказчика.

2. Акт выполнения Шеф-монтажных работ — документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.

400 bad request

  • устранение выявленных дефектов
  • руководство деятельностью персонала, осуществляющего монтаж и наладку оборудования
  • контроль качества за соблюдением технологий монтажа и пусконаладки, а также за выполнением полного объема предпусковых работ
  • освидетельствование оборудования, оформление необходимых документов
  • составление технического отчета, актов выполненных работ, а также заключения о соответствии фактических показателей оборудования спецификациям и требованиям Заказчика

*(точный и подробный перечень работ согласовывается с Заказчиком) Как узнать стоимость проведения шеф монтажных и шеф наладочных работ? Для заключения договора на шеф монтаж и шеф наладку, сотрудники ООО «Нефтегазинжиниринг» составляют перечень необходимых работ и предлагают на согласование Заказчику смету шеф монтажных и шеф наладочных работ.

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя.

6.2. После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме. 6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика.

Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Образец договора на шеф монтаж

Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы В договоре на шеф-монтажные работы указываются следующие пункты:

  1. дата и номер договора;
  2. наименование сторон, заключающих данный договор;
  3. предмет договора;
  4. стоимость работ, способ расчета за данные работы;
  5. обязанности поставщика;
  6. обязанности заказчика;
  7. гарантии сторон;
  8. прочие условия;
  9. порядок действия при форс-мажорных ситуациях;
  10. юридические адреса и реквизиты сторон договора.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Такое понятие как шеф-монтажные работы нормативными документами не зафиксировано. Под шеф-монтажными работами обычно понимается деятельность по установке и монтажу различного оборудования и систем с помощью специалистов заказчика или подрядной организации данного оборудования и систем, но под наблюдением поставщика данного оборудования и систем. То есть по своей сути — эту деятельность можно отнести к консультационным услугам. Проведение шеф-монтажных работ проводится путем заключения договора на шеф-монтажные работы.

Важноimportant

Содержание договора законодательно не регламентировано, поэтому при его составлении можно руководствоваться договорами на осуществление консультационных услуг. Предмет договора в каждой конкретной ситуации индивидуален и он полностью связан с тем, какое именно оборудование будет устанавливаться.

Договор на шеф-монтажные работы образец можно скачать на данном сайте.

Шеф-монтаж и шеф-наладка

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 7. ПОДПИСИ СТОРОН: Приложение «А» к Договору № от . .201 г.

Калькуляция производимых работ № п/п Трудозатраты, чел. час Стоимость нормо-часа, руб./чел. час Стоимость производимых работ, без НДС, руб. 1 НДС: ИТОГО: Итого трудозатраты составляют человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет ( ) руб. коп., в том числе НДС 18% ( ) руб. коп. Заказчик: Подрядчик: Приложение «Б» к Договору № от .

.201 г.Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 5.1. Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем. Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым. Заказчик обязан выполнить условия по обеспечению оборудования ресурсами, приведенными в Приложении №2. 5.2.Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента подписания Акта функциональных недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя и Заказчик незамедлительно производит приемочные испытания. 6.5. В том случае, если Исполнитель не получает письменное обоснование Заказчика о неприемке Услуг из-за значительных функциональных недостатков предоставленных Услуг, то приемка считается состоявшейся через календарных дней после того, как Исполнитель передал Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки, и Исполнитель вправе считать, что результат Услуг прошел процедуру приемки, и что обязательства Исполнителя по настоящему Договору выполнены полностью и надлежащим образом. Исполнитель в указанном случае составляет односторонний Акт сдачи-приемки Услуг, который будет иметь такую же юридическую силу, как и Акт сдачи-приемки Услуг, подписанный Заказчиком. 6.6.Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком. 7. ГАРАНТИИ 7.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре. 7.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. 7.3.

Договор на шефмонтаж шеф наладку и обучение

В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору. 5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным. 5.2.При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. 2.11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы. 3.2.

golden-mark.ru

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования - 2016-2018 / Договор подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА

по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско-наладке Оборудования согласно Приложению №1.

1.2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг.

1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

1.5. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

2.3. Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом:

3.1.1. Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.

3.2. Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика.

3.3. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в течение календарных дней с даты начала работ. Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ.

4.2. Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем. Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым. Заказчик обязан выполнить условия по обеспечению оборудования ресурсами, приведенными в Приложении №2.

5.2. Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ.

5.3. Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ.

5.4. Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ.

5.5. В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании. В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно.

6. ПРИЕМКА

6.1. Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя.

6.2. После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме.

6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика. Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки. Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг.

6.4. Если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки из-за значительных функциональных недостатков, возникших по вине Исполнителя, он в течение календарных дней направляет Исполнителю письменное обоснование отказа. Затем составляется Акт функциональных недостатков. Конкретный срок устранения недостатков будет зависеть от сложности недостатков и будет согласован одновременно с Актом функциональных недостатков. Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента подписания Акта функциональных недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя и Заказчик незамедлительно производит приемочные испытания.

6.5. В том случае, если Исполнитель не получает письменное обоснование Заказчика о неприемке Услуг из-за значительных функциональных недостатков предоставленных Услуг, то приемка считается состоявшейся через календарных дней после того, как Исполнитель передал Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки, и Исполнитель вправе считать, что результат Услуг прошел процедуру приемки, и что обязательства Исполнителя по настоящему Договору выполнены полностью и надлежащим образом. Исполнитель в указанном случае составляет односторонний Акт сдачи-приемки Услуг, который будет иметь такую же юридическую силу, как и Акт сдачи-приемки Услуг, подписанный Заказчиком.

6.6. Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре.

7.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора.

7.3. В случае обнаружения в ходе гарантийного срока каких-либо скрытых недостатков результата оказанных Услуг по настоящему Договору, которые не могли быть обнаружены Заказчиком в ходе приемки результата Услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить данные недостатки за свой счет до полного восстановления функционирования Оборудования. Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента их обнаружения. Предъявление Заказчиком иных требований в связи с недостатками Услуг исключается.

7.4. Любые требования, связанные с недостатками результатов Услуг, могут быть предъявлены Заказчиком только, если они были обнаружены исключительно в течение гарантийного срока, установленного настоящей статьей.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора.

8.2. При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

8.4. При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны произвести все взаиморасчеты не позднее даты его прекращения.

8.5. Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Заказчика, так и с предъявлением требований иных лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением строительно-монтажных работ.

8.6. Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки за все время несанкционированного перерыва в оказании Заказчиком или третьими лицами услуг, возникшего в результате выполнения работ.

8.7. Уплата санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

8.8. При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны в десятидневный срок произвести все взаиморасчеты, в т.ч. по возврату предоплаты.

8.9. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от стоимости работ ненадлежащего качества, возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.10. В случае, если к моменту прибытия специалистов Исполнителя Заказчик не успеет подготовить бетонное основание станка или оно не будет соответствовать требованиям и признано негодным для монтажа, а также если будут обнаружены иные факторы, препятствующие началу работ по шеф-монтажу, а именно: отсутствие электричества, препятствие доступа к станку и т.п., Заказчик несет расходы по оплате питания и проживания специалистов, а также компенсирует расходы по проезду специалистов и убытки компании – Исполнителя, как прямые, так и косвенные, возникшие в связи с вынужденным простоем специалистов. Кроме всего прочего Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % стоимости работ по шеф-монтажу в случае нарушений, указанных в настоящем пункте Договора.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств.

9.2. Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др.

9.3. Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора. По истечении этого срока Стороны имеют право договориться о дальнейших действиях.

9.4. В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны.

11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

11.1. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно:

11.1.1. По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон.

11.1.2. По вступившему в законную силу решению арбитражного суда.

11.1.3. В одностороннем порядке Заказчиком в следующих случаях:

  • если Исполнителем будет допущена просрочка оказания Услуг по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель, и которая не будет устранена в течение дней с даты получения Исполнителем письменного требования об устранении такой просрочки;
  • если Заказчик письменно уведомит Исполнителя за календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Услуги, и частью цены, выплаченной за оказанные Услуги;
  • в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства о письменном информировании Заказчика о смене единоличного исполнительного органа Исполнителя, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением об этом Исполнителя за рабочих дней.
Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса. Взаиморасчет при досрочном прекращении действия Договора осуществляется Сторонами в течение банковских дней с даты уведомления о прекращении Договора.

11.2. Сторона, расторгнувшая настоящий Договор в одностороннем порядке в связи с нарушением другой Стороной своих обязательств, вправе потребовать от другой Стороны возмещения разумных и доказанных расходов, связанных с таким расторжением.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

12.1. Ко всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будет применяться законодательство Российской Федерации.

13. АРБИТРАЖ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Все попытки разрешить спор путем переговоров считаются неудавшимися, как только одна из Сторон предоставит письменное уведомление об этом другой Стороне.

13.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде .

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

15. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

pravodoc.com

Форма договора на шеф монтажные работы образец

В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. 3.3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке. 3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до . .201 г.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Вниманиеattention

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско-наладке Оборудования согласно Приложению №1.

1.2. Важноimportant

Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. 1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика. 1.5.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

По истечении этого срока Стороны имеют право договориться о дальнейших действиях. 9.4. В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме. 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 10.1. Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны. 11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 11.1. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно: 11.1.1. По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон.

Образец договора на шеф монтаж

Инфоinfo

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней. 3.2. Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика.

3.3. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в течение календарных дней с даты начала работ.

Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ. 4.2.

Образец договора шеф монтажа 120307

Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 5.1. Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем.

Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым. Заказчик обязан выполнить условия по обеспечению оборудования ресурсами, приведенными в Приложении №2.

5.2.

Кроме всего прочего Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % стоимости работ по шеф-монтажу в случае нарушений, указанных в настоящем пункте Договора. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств.

9.2. Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др. 9.3. Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора.

Техническое задание содержит следующую информацию

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 7. ПОДПИСИ СТОРОН: Приложение «А» к Договору № от . .201 г. Калькуляция производимых работ № п/п Трудозатраты, чел. час Стоимость нормо-часа, руб./чел. час Стоимость производимых работ, без НДС, руб. 1 НДС: ИТОГО: Итого трудозатраты составляют человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет ( ) руб. коп., в том числе НДС 18% ( ) руб. коп. Заказчик: Подрядчик: Приложение «Б» к Договору № от . .201 г.Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг.

6.4. Если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки из-за значительных функциональных недостатков, возникших по вине Исполнителя, он в течение календарных дней направляет Исполнителю письменное обоснование отказа. Затем составляется Акт функциональных недостатков. Конкретный срок устранения недостатков будет зависеть от сложности недостатков и будет согласован одновременно с Актом функциональных недостатков.

Форма договора на шеф монтажные работы образец

Большой Камень, именуемое «Покупатель» в лице заместителя генерального директора — директора по капитальному строительству Колбина Александра Викторовича, действующего на основании доверенности №449/дов/уо. от 30.12.2016г. предприятия с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: При шеф-наладке нижеуказанного оборудования: Серийный номер Фирма-изготовитель Модель Количество установлено: 1.Подготовительные работы выполнены Покупателем в соответствии с Техническим заданием на шеф-наладочные работы, ранее предоставленным Поставщиком. 2.Оборудование установлено в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 3.Фактические параметры Оборудования проверены согласно программе и методике испытаний, являющейся неотъемлемой частью Инструкции по эксплуатации, и соответствуют заявленным заводом-изготовителем. 4.

Договор на шеф монтажные работы образец

Акт о нижеследующем:1. В соответствии с п.5.8. Договора между Сторонами № от « » 2017 года (Спецификация №1 от « » 2017 года) Поставщик передает, а Покупатель принимает Товар следующего ассортимента и количества: № п/п Наименование товара № (ТТН / Торг-12) Количество поставленного Поставщиком товара по (ТТН / Торг-12) Количество принятого товара Покупателем 1 2 3 Итого: При осмотре поступившего товара установлено: 1. Упаковка (повреждена, не повреждена) 2. Товар (оборудование) поставлено (комплектно, не комплектно) 3.Прочее 2. Принятый Покупателем товар (партия товара) обладает количеством и комплектностью, соответствующим требованиям Договора. Покупатель не имеет претензий по количеству и комплектности к принятому товару, кроме указанных а Акте..3.

Договор на шеф-монтажные работы образец

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора. 8.2. При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

territoria-prava.ru


Смотрите также